各投标人：
荆州云景山医院项目施工总承包招标已于2020年10月23日发出投标邀请，现就招标文件中的如下事项予以澄清：
1、请业主提供全套设计图纸，包含建筑总平面图、基坑支护及建筑、结构各专业图纸等。
回复： 按招标工程量清单报价
2、业主能否提供本项目地勘报告。
回复：后期根据需求提供
3、请业主明确现场供水、供电位置及型号容量。
回复：后期根据需求提供
4、招标文件投标人须知前附表中建筑面积约为252000m2，清单总说明中总建筑面积约217765m2，请明确以哪个为准？
回复：以招标工程量清单为准
5、清单中未见地下室土方开挖工程量，土方工程是否包含在总工期365日历天中？
回复：土方工程不在本次招标范围
6、本清单中所列暂列金暂、暂估价金额是否为已含9%增值税？
回复：专业工程暂估价和暂列金额已包含9%增值税
7、控制价所用信息价为几月份的《荆州市建设工程信息价》？
回复：2020年8月份
8、本工程的付款条件是什么？
回复：中标单位签合同前洽谈
9、本次投标报价是否按清单规范要求以清单项目特征描述进行报价？
回复：是
10、能否提供完整招标图纸、xml预算文件。
回复：本工程非电子标，已提供招标工程量清单
11、清单中提供的材料暂估价是否含13点的材料增值税？
回复：不含，材料暂估价在单位工程费用汇总项统一计取增值税
暖通部分
1、清单中暖通设备均仅提供参数，无法准确报价，请提供详细图纸。
回复：按招标工程量清单报价，投标人按规范要求按中档考虑；
2、行政科研宿舍楼“组合式空调机组：风量：50000m3/h ”有材料暂估价，“组合式空调机组：风量：25000m3/h”无材料暂估，建议此处均设置为暂估价，避免报价的倒挂误差。
回复：按招标工程量清单报价
3、门诊医技综合楼多联机室外机129.5KW为材料暂估价，建议其他型号也同设置为暂估价或者都自行报价，避免报价准确性。
回复：按招标工程量清单报价
给排水部分
1、请提供给排水、消防水阀门的材质？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
2、请提供消防水阀门的工作压力？
回复：按招标工程量清单报价
3、请明确地下室消防喷淋系统有官网气体灭火无缝钢管采用什么连接方式？
回复：DN100以下为螺纹连接，DN100及以上为法兰连接
4、请提供地下室制冷机房锅炉房所有设备的具体参数？
回复：按招标工程量清单报价
5、请明确门急诊医技综合楼给排水的虹吸雨水系统管材是否采用不锈钢管？连接方式如何？
回复：采用不锈钢管，连接方式为对接电弧焊
6、急诊医技综合楼消防喷淋系统的气体灭火系统第10-12项泄压装置的单位为m，请明确单位是否有误？
回复：单位应改为“个”
7、请明确行政科研宿舍楼给排水系统第49-54项不锈钢阀门具体是什么阀门？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
8、请提供行政科研宿舍楼给排水系统第63-64项冷却塔具体参数？
回复：按招标工程量清单报价
9、地下室给排水清单中，第125、126项清单项目特征中规格型号DN15/DN20是否有误，应为DN150/DN200。
回复：改为DN150、DN200
10、地下室消防喷淋系统中，水炮系统阀门规格有DN70/DN100，管道最小规格为DN125，是否漏项？
回复：按招标工程量清单报价
11、门急诊医技综合楼（包括A栋住院楼1-3层）消防喷淋系统清单中，第40/41/42项清单，是否与清单24/36/39项重复？
回复：按招标工程量清单报价
电气部分
1、空气质量检测系统中，ups无具体参数。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
2、应急照明系统中，分配电装置参数不明确，请明确。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
弱电部分
1、电智能化请提供建筑设备管理系统点表，以便报价。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
2、弱电智能化招标清单中有部分设备无具体规格型号或配置需求，无法报价，如：建筑能效监督系统中智能水表、智能热量表无具体管径；智能热量表配线无规格型号；护理呼叫信号系统中IP门口机、床旁交互终端、门口机(带显示器)、病床分机、走廊显示屏无屏幕尺寸；行政科研楼多功能厅室内全彩色P1.5LED显示屏无具体尺寸，扩音系统无具体配置需求；120调度指挥系统无具体配置需求；存储资源池中备份一体机无容量需求。以上信息不明处请予以明确。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
3、请提供弱电智能化图纸、技术规格书，以便准确报价。
回复：按招标工程量清单报价
室外工程部分
1、 室外工程给排水及构筑物中清单第30-37项塑料管，请明确“高密度聚乙烯（HDPE）螺旋双壁波纹排水管”环刚度要求？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
2、 室外工程给排水及构筑物中清单第43项传感器，特征描述仅提及为土壤湿度传感器，请明确具体型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
3、 室外工程路灯及照明系统中清单第1项一般路灯，特征描述仅提及为路灯，请明确具体规格型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
4、 室外工程路灯及照明系统中清单第2项围墙灯，特征描述仅提及为围墙灯，请明确具体规格型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
5、 室外工程路灯及照明系统中清单第13项强电井，特征描述仅提及为强电井，请明确具体规格型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
6、 室外工程路灯及照明系统中清单第14项路灯电缆检查，特征描述仅提及为:路灯电缆检查井设置预制混凝土井安装，请明确具体规格型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
7、 室外工程围墙及附属建筑中清单第16项成品钢篮球架，特征描述仅提及为:成品钢篮球架采购安装，请明确其规格型号？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
合约部分
1、招标文件第10页，第二章“招标人须知及投标人须知前附表”“二、投标人须知前附表”第6项计划开工日期和计划竣工日期未填写，请明确。
回复：按总工程工期要求即可，计划工期以后期为准
2、招标文件第19页，第134条“除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。”
结合建设工程的行业特点，或多或少均可能存在清单漏项情况，可否将本款调整为：“投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人仅对单项未填报金额超过1000元的工程项目予以支付。”
回复：按照招标文件执行
3、招标文件第19页，第138条为：“人工费的投标报价应当参照市工程造价管理部门公布的人工市场价格信息，并结合市场行情确定，但不得低于定额规定的人工费标准。人工费应当在投标报价中单独列项。”
湖北省住房和城乡建设厅办公室于2020年7月15日发布了鄂建办〔2020〕42号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》，人工单价是否依据42号文计取？
回复：人工单价按照鄂建办〔2020〕42号计取
4、招标文件第20页，第139条为：“以暂估价形式包括在本次招标范围内的专业工程达到规定规模标准的，应当进行招标。”
暂估价部分总包管理费如何计取？暂估价二次招标如何招标？
回复：按招投标法相关规定执行
5、招标文件第29页，第三章“二、专用条款”描述为：“由招标人参考使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分《专用条款》，结合工程招标范围和后续管理的实际需要自行制定，并作为招标文件的附件随招标文件一发出（见附件 6）。”
由于本招标文件不含附件6，请明确。此外，请问招标阶段是否提供合同文件？
回复：中标单位签合同前洽谈
6、本工程发包人是否支付预付款？若支付，是否需要承包人提供预付款担保？
回复：无预付款
7、本工程进度款支付比例是多少？竣工验收合格后付至多少？建议约定如下“按月支付进度款，每月按照承包人已完施工产值（含设计变更及签证）的75%支付，工程竣工验收合格后一周内付至承包人已完施工产值（含设计变更及签证）的85%，工程竣工结算完毕后一周内付至工程结算总造价的100%。承包人最后一次收款前向发包人开具相当于工程结算总造价3%的银行质保金保函，两年缺陷责任期满一周内退还。”
回复：中标单位签合同前洽谈
8、本工程是否有发包人指定分包工程？若有，总包管理费和服务费取费基数和比例是多少？分包工程水电费是否由分包人按造价比例承担？
回复：按相关规定执行
9、本工程可否由承包人直接与供水公司和供电公司签订供水、供电合同？
回复：中标单位签合同前洽谈
10、本工程采用何种计税法？税率是多少？承包人开具增值税专用发票还是增值税普通发票？
回复：一般计税法，9%增值税发票
11、由于法院裁判文书全部上网公开，但仲裁审理和裁决文书均不公开，为保护双方商业秘密，争议解决方式可否约定由荆州仲裁委员会仲裁解决？
回复：中标单位签合同前洽谈
12、新冠肺炎疫情防控目前已常态化，荆州市城乡建设局发布的《关于落实促进建筑业平稳健康发展有关措施的通知》（武城建[2020]6号）明确规定：“对工地现场的防疫设施改造、防护物资消耗、增加的专职防疫人员费用等列入疫情防控措施费中，列入工程造价。防疫设施改造不包括原本就已包含在工地现场文明施工费用中的设施设备实名制设施及人员相关费用投入。实名制设施及人员相关费用按《市城建局关于调整荆州市建设工程安全文明施工费取费标准等计价规定的通知》（武城建[2019]77号）执行；防护物资消耗及增加的专职防疫人员按湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价管理的指导意见》（2020年2月24日）执行。”
因此，因疫情防控需要而产生的费用（包括人员核酸检测、抗体检测、防护用品等）应计入工程造价，据实结算？
回复：按照相关文件执行
技术部分
1 招标文件第15页，“7、本招标文件的组成包括图纸”，请提供。
回复：按招标工程量清单报价
2 能否提供基坑支护设计图纸？
回复：后期根据现场地质情况实施
3 能否提供地勘报告？
回复：后期根据需求提供
4 请提供本工程临水接驳点位、管径及排水排污点位。
回复：后期根据需求提供
5 招标文件第10页，“2.2、工期要求”中未列明计划开竣工时间，请明确。回复：按总工程工期要求即可，计划工期以后期为准
6 能否提供南侧在建市政路通车时间？
回复：不属工程范围，无须提供
7 可否提供施工期间办公、生活区临建场地布置位置？是否考虑建设、监理单位办公及宿舍需求？
回复：①根据现场情况自行考虑②考虑建设、监理单位办公及宿舍需求
8 招标文件第10页，“2.1、招标范围”中施工总承包范围包括地下室，地下室工程量清单中无土石方工程，请问地下室土石方工程是否在此次招标范围？
回复：土方工程不在本次招标范围
9 请明确总承包施工单位进场施工前场地情况。
回复：中标单位进场前提供
商务部分
1、工程量清单中所列暂估价及暂列金金额是否含增值税？
回复： 专业工程暂估价和暂列金额已包含增值税
2、可否提供合同条款，了解合同计价形式、工程款支付等？
回复：中标单位签合同前洽谈
3、招标工程量清单编制说明及工程量清单中建筑面积均为217765m2，而在投标人须知前附表中建筑面积约为252000m2，以何为准？
回复：以招标工程量清单为准
4、装饰清单内墙5矿棉吸音板中特征描述为“面层材料品种、规格、颜色：12MM厚，矿棉吸音板；压条材料种类、规格：木压条 15*40”，按特征描述理解，不需要基层龙骨，请明确内墙5做法是否不需要基层龙骨，报价按清单特征描述执行？
回复：按招标工程量清单报价
5、 内墙6做法是为石材干挂还是石材湿贴，按石材墙面项清单理解应为湿贴，请予以澄清？若为干挂，请明确是否为背栓干挂？
回复：按招标工程量清单报价
6、复合隔断是否指卫生间隔断，请提供材料参数。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
7、请明确20mm和25mm大理石的品种或提供样品。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
8、请明确地胶品牌和材料参数。
回复： 投标人按规范要求按中档考虑
9、请明确50mm花岗岩品牌。
回复： 投标人按规范要求按中档考虑
10、扶梯包边为不锈钢，按清单描述，无基层板材，无法保证施工平整度，建议增加阻燃板衬底。
回复： 按招标工程量清单报价
11、招标文件无推荐品牌表，因不同档次材料价格差异巨大，请问主要材料设备是否有推荐品牌，若有请提供参考品牌表？
回复：投标人按规范要求按中档考虑
12、工程量清单中配电箱、风机等设备均无详细参数，能否提供详细设备参数及图纸？
回复：按招标工程量清单报价
13、请明确洗手台台面石材种类及参数要求。
回复：投标人按规范要求按中档考虑
澄清修改通知与招标文件不一致的地方，以本澄清修改通知为准，其他内容不变！
特此通知，请各投标人知悉！
荆州云景山医院项目
投标确认函
各投标单位对荆州云景山医院项目应遵循以下承诺：
一、投标方应在投标前认真踏勘，充分考虑现场的实际情况，在投标报价中考虑各项费。
二、本次招标清单工程量仅作为招标控制量，施工时按建设单位批示的实施项目进行，最终结算量以实际完成量计取，综合单价不变。
三、工程量清单报价中的任何计算错误，招标人将按下述原则予以调整：
1.如数字表示的数额与文字表示的数额不一致时以文字表述为准。
2.当数量与单价的乘积大于合价，以合价为准，调整单价。
3.当数量与单价的乘积小于合价，以单价为准，调整合价。
4.当各子目合价之和小于总价时以合价为准，修正总价。
四、本工程的各专业项目及暂定价项目，因专业特定性需由专业施工单位施工的，投标人积极配合施工。
五、施工过程中由于设计变更等原因而增加的工程内容，在工程量清单中无综合单价，承包人应及时申报核价相关资料且不得因发包人未核定价格而拒绝施工。
六、材料采购：
1、专业工程暂估价表
|
序号 |
项目名称 |
单位 |
单价（元） |
备注 |
|
|
A栋住院楼4-13层 |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
2182378 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
600000 |
|
|
3 |
一体式协作终端 ：1台 |
项 |
150000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
B栋住院楼 |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
2467036 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
600000 |
|
|
3 |
一体式协作终端 ：1台 |
项 |
150000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
C栋住院楼 |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
2099424 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
3750000 |
|
|
3 |
C栋一体式协作终端：3台 |
项 |
450000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
D栋住院楼 |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
1583776 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
3750000 |
|
|
3 |
D栋一体式协作终端：3台 |
项 |
450000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
行政科研宿舍楼 |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
3360000 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
1500000 |
|
|
3 |
一体式协作终端：4台 |
项 |
600000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
门急诊医技综合楼（包括A栋住院楼1-3层） |
|
|
|
|
1 |
抗震支架 |
项 |
4839186 |
|
|
2 |
电梯 |
项 |
600000 |
|
|
3 |
扶梯 |
项 |
1500000 |
|
|
4 |
一体式协作终端 ：14台 |
项 |
2100000 |
1、集成高性能高性价比编解码器、摄像机、触控显示屏、数字阵列麦克风、一体化结构件； 2、65寸4K大屏，采用可触控式设计； 3、支持笔锋书写、手势缩放、手势擦除等协作功能； 4、拥有智能语音助理，提供便捷贴心的会议操控服务。 |
|
|
机房工程、信息网络工程、IBMS管理系统 |
|
|
|
|
1 |
双活存储 |
项 |
2000000 |
2台 |
|
2 |
云存储 |
项 |
1749600 |
1系统 |
|
3 |
桌面云服务器 |
项 |
112500 |
10系统 |
|
4 |
虚拟化服务器1 |
项 |
850305 |
6台 |
|
5 |
虚拟化服务器2 |
项 |
944784 |
10台 |
|
6 |
机房内综合布线主材及附件 |
项 |
182000 |
1套 |
|
|
地下室工程 |
|
|
|
|
1 |
基坑支护 |
项 |
2760000 |
230元/M2，12000M2； |
|
2 |
塔吊基础 |
项 |
455000 |
6.5万元/台，共7台； |
|
3 |
施工电梯基础 |
项 |
315000 |
4.5万元/台，共7台； |
|
4 |
悬摆式防爆波屏蔽活门 |
项 |
9300 |
型号：HKR600，门洞尺寸620*1400，1樘 |
|
5 |
悬摆式防爆波活门 |
项 |
111600 |
型号：HK600(5)，门洞尺寸620*1400，12樘 |
|
6 |
悬摆式防爆波活门 |
项 |
76496 |
型号：HK1000(5)，门洞尺寸850*2100，4樘 |
|
7 |
悬摆式防爆波活门 |
项 |
3771 |
型号：HK400(5)，门洞尺寸440*800，1樘 |
|
8 |
钢结构活门槛双扇防护密闭门 |
项 |
747790 |
型号：GHSFM6027(5)，门洞尺寸6000*2700，10樘 |
|
9 |
钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 |
项 |
10575 |
型号：HHFM1520(5)，门洞尺寸1500*2000，1樘 |
|
10 |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 |
项 |
105760 |
型号：HFM1520(5)，门洞尺寸1500*2000，10樘 |
|
11 |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 |
项 |
50760 |
型号：HFM1220(5)，门洞尺寸1200*2000，6樘 |
|
12 |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 |
项 |
119850 |
型号：HFM1020(5)，门洞尺寸1000*2000，17樘 |
|
13 |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 |
项 |
5640 |
型号：HFM0820(5)，门洞尺寸800*2000，1樘 |
|
14 |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 |
项 |
15792 |
型号：HFM0716(5），门洞尺寸700*1600，4樘 |
|
15 |
钢筋混凝土单扇密闭门 |
项 |
94020 |
型号：HM1520，门洞尺寸1500*2000，10樘 |
|
16 |
钢筋混凝土单扇密闭门 |
项 |
58176 |
型号：HM1020，门洞尺寸1000*2000，9樘 |
|
17 |
钢筋混凝土单扇密闭门 |
项 |
46542 |
型号：HM1220，门洞尺寸1200*2000，6樘 |
|
18 |
钢筋混凝土单扇密闭门 |
项 |
6062 |
型号：HM0820，门洞尺寸800*2000，1樘 |
|
19 |
钢筋混凝土单扇密闭门 |
项 |
46684 |
型号：HM0716，门洞尺寸700*1600，11樘 |
|
20 |
地下室人防通风防化工程 |
项 |
2803400 |
人防面积：10700M2，2621元/M2计算 |
|
21 |
地下室人防预埋钢套管、防爆地漏、呼唤按钮、吊钩、胶条、气密测量管、放射测量管、压差测量管 |
项 |
278200 |
人防面积：10700M2，26元/M2计算 |
|
22 |
人防电 |
项 |
2880000 |
|
|
23 |
抗震支架 |
项 |
6400000 |
|
|
24 |
值班岗亭 |
项 |
120000 |
4个 |
|
25 |
尾气监测取样管、放射性监测取样管、超压测压装置、气密取样管等 |
项 |
33000 |
|
|
26 |
厨房专用气体灭火系统 |
项 |
40000 |
2套 |
|
|
室外工程 |
|
|
|
|
1 |
污水处理 |
项 |
10000000 |
|
|
|
|
|
|
|
2、材料（工程设备）暂估价详见招标清单“材料（工程设备）暂估单价及调整表”
以上暂估价项目，各投标单位在投标报价时严格按照此价格报价，否则投标无效。
七、发包人根据项目实施情况，投标清单中已有内容而未施工的部分结算时作相应扣减。
八、根据鄂建办[2017]88号文件内容材料检测费的规定，施工单位材料检测费由发包人与检测机构进行合同签订，其发生的检测费发包人按检测合同费用进行代付，工程结算时在承包人的结算费用中扣除。
九、施工单位不得拖欠农民工工资；发包人垫付农民工工资保证金50万元以内的在第一次支付施工单位工程进度款时全部扣除，51万元至200万元以内的按三次在支付施工单位工程进度款时分期扣除。
十、工程竣工验收合格后中标单位应合理上报结算额，本工程结算审计费，根据审计报告及审计收费标准，以结算审定金额为基数，其审减额超出10%的部分的审计费，由报审施工单位自行承担。
荆州云景山医院项目招标文件补充条款
1、中南建筑设计院股份有限公司2020年8月设计文件；
2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3、GB50854-2013《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》；
4、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；
5、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
6、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》；
7、现行其他有关建设工程工程量计算规范；
8、2018年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》 ；
9、2018年《用安装工程消耗量定额及全费用基价表》；
10、2018年《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》；
11、2018年《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》；
12、2018年《湖北省建筑安装工程费用定额》；
13、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件；
14、主要材料价格按《荆州建设工程价格信息》2020年第8期，对其没有发布价格信息的材料，参照市场价；
15、鄂建办〔2019〕93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》；
16、鄂建办〔2020〕42号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》；
17、《江夏城投公司工程造价管理标准》夏城投[2019]34号文（包干价、暂估价及暂列金额不下浮）。
1、因非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按以下原则确定：
⑴ 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。
⑵ 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。
⑶ 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照招标文件中的计价依据及原则计算后提出新的综合单价，经发包人确认后执行。
三、不平衡报价的限制要求
不平衡报价部分的界定：正常的不平衡报价是以经审定的招标控制价相应子目的综合单价为基数，与投标书中对应子目的综合单价相比在±10%以内的部分，超过此幅度范围外的即定义为超出正常的不平衡报价。
在中标后对综合单价进行清标，找出超出正常不平衡报价综合单价。
超出正常不平衡报价综合单价调整方法：在投标报价中，因投标人报价原因引起的综合单价与招标文件中提供的拦标价变化幅度在10%以内（含10%），执行原投标综合单价；综合单价变化幅度在10%以外，由投标人对投标报价进行合理的调整报甲方认可后作为结算依据（中标人调整后的总价不得高于中标价）。
（1）、地下室土建、安装、桩基工程暂列金为4600万元。
（2）、门急诊医技综合楼（包括A栋住院楼1-3层）暂列金为1600万元。
（3）、A栋住院楼暂列金为750万。
（4）、B栋住院楼暂列金为850万。
（5）、C栋住院楼暂列金为730万。
（6）、D栋住院楼暂列金为560万。
（7）、行政科研宿舍楼暂列金为1170万。
（8）、室外工程暂列金为790万。
（9）、机房、信息网络、IBMS系统工程暂列金为160万。
招标人：荆州市江夏城投集团有限公司
2020年10月30日